Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

Октябрьский районный суд г. Кр-рска
Адрес: г. Кр-ярск, пр-т Ленина, д.2
Тел.: 41-92-81

Истец: Иванов Иван Иванович,
Адрес: г. Кр-ск, ул. Пушкина, д.23, кв.17,
Тел. 8 914 842 5168

Ответчик: Петров Петр Петрович,
Адрес: г. Кр-ск, ул. Ленина, д.15, кв.32,
Тел. 8 914 816 1792

Цена иска: 117 000,00
(сто семнадцать тысяч рублей)

Исковое заявление о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

13.09.2018г между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №3. В соответствии с п.п. 1.1. и 1.2. договора подрядчик обязался выполнить ремонт ванной и коридора, согласно смете (приложения № 1), материалы для выполнения работ приобретаются заказчиком самостоятельно.

В соответствии с разделом 3 договора стоимость работ по настоящему договору составляет 45000,00 рублей без материалов, до начала выполнения работ заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 70 % от стоимости работ, оставшаяся сумма в размере 30 % выплачивается заказчиком по мере предоставления подрядчиком акта приемки выполненных работ.

В порядке исполнения обязательств по договору истец оплатила ответчику аванс в размере 31 500,00 рублей и 12 000,00 рублей за материалы.

Ответчик выполнил часть работ, при этом работы были выполнены ненадлежащим образом. Устранить недостатки ремонтных работ, либо возвратить уплаченные истцом суммы ответчик отказался. Поскольку в установленный срок ответчик ремонт не произвел, акт приема-передачи не подписан, ответчик не отчитался за материалы.

В результате некачественного выполнения ответчиком ремонтных работ из квартиры истца произошло затопление соседней квартиры. Также истец была вынуждена нанять другую бригаду для устранения недостатков ремонтных работ.

Данные обстоятельства подтверждаются договором № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2018г, расписками в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2018г, 29.10.2018г, 05.11.2018г.

Истец направил ответчику претензию с требованием расторжения договора, выплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательства, возврата стоимости работ по договору в сумме 31500,00 рублей, возмещения убытков за материалы в размере 12 000,00 рублей, а также уплаты 30 000,00 рублей в счет компенсации морального вреда.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 10 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «Озащите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В п. 1 ст. 15 ГК РФ указано, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч. 5 ст. 450 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги договором овыполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа.

Размер неустойки за период с 01.10.2018г по 09.12.2018г составил 94 500,00 рублей из расчета:
— 45 000,00 рублей (произведенная оплата) х 3% = 1 350,00 рублей;
— 70 дня (количество дней просрочки) х 1 350 рублей = 94 500,00 рублей.
Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), то уплате подлежит неустойка в размере 43 500,00 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Ответчик нарушил права потребителя — истца, чем причинил ему моральный вред. Истец оценивает моральный вред в размере 30 000,00 рублей.

На основании изложенного прошу:

1. Расторгнуть договор подряда №3 от 13.09.2018г.

2. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича уплаченный аванс в размере 31 500,00 рублей.

3. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича неустойку в размере 43 500,00 рублей.

4. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича убытки в размере 12 000,00 рублей.

5. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 рублей.

Приложение:
1. Договор подряда №3 от 13.09.2010г.
2. Расписки в получении денежных средств в качестве аванса и за материалы.
3. Договор № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2018г, расписки в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2018г, 29.10.2018г, 05.11.2018г.
4. Претензия, почтовая квитанция от 09.12.2018,опись вложения в почтовый конверт.

Иск о расторжении договора подряда и взыскании предоплаты

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О расторжении договора подряда, взыскании предварительной оплаты, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами

20 мая 2015 года между истцом и ответчиком был заключен договор выполнения работ, согласно которому истец поручил, а ответчик принял на себя обязательство произвести работы по корректировке проектно-сметной документации.

Срок и стоимость подлежащих выполнению работ определены приложением 3 к договору.

Работы по этапу I и II Ответчиком выполнены в срок и надлежащим образом, претензий по ним истец не имеет. Работы по этим этапам оплачены истцом в полном объеме платежным поручением от 13 июня 2015 года.

Согласно тексту приложения 3 стоимость работ по III этапу составляет 300 тыс. руб., срок окончания работ – не позднее 30 июля 2015 года. В счет оплаты III этапа работ 17 июля 2015 года Истец перечислил ответчику денежные средства в сумме 300 тыс. руб. Однако работы сданы ответчиком с опозданием на 20 календарных дней. При этом документация передана не в полном комплекте, содержит многочисленные недостатки, что делает невозможным ее использование по назначению.

Согласно п.4.4 договора, при наличии у заказчика обоснованных замечаний к результату выполненных работ, который отражен в Акте сдачи-приемки выполненных работ, заказчик обязан в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения указанного акта направить в адрес подрядчика обоснованные замечания о необходимых доработках.

Документация по этапу III была принята истцом по акту сдачи-приемки выполненных работ. При этом письменный сообщением ответчик выразил готовность внести в переданную документацию необходимые изменения и дополнения по требованию истца.

01 августа 2015 года в адрес ответчика было направлено требование об устранении недостатков переданной документации.

05 августа 2015 года ответчику было направлено требование о предоставлении полного комплекта документов.

15 августа 2015 года ответчику было направлено заключение независимого специалиста о ненадле­жащем качестве переданной документации с требованием устранить недостатки.

22 августа 2015 года ответчику была направлена претензия с требованием об устранении недостат­ков.

Однако недостатки переданной документации ответчиком устранены не были.

Согласно п.8.4 договора в случае не устранения подрядчиком собственными силами и средствами в согласованный сторонами срок заказчик вправе за свой счет устранить недостатки выполненных работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Подрядчика, в том числе, путем удержания денежных средств из сумм, причитающихся Подрядчику по договору. Если недостатки не были устранены в согласованный сторонами срок, Заказчик вправе соразмерно уменьшить установленную настоящим договором стоимость работ, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, а также взыскать неустойку в соответствии с п.8.2 настоящего договора.

Согласно п.8.2 договора, в случае просрочки выполнения этапов работ в соответствии с календарным планом по вине подрядчика, последний по требованию заказчика уплачивает заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не более 10 % от стоимости несвоевременно выполненных работ. Расчет неустойки приведен в приложении к исковому заявлению.

Согласно тексту приложения 3 стоимость работ по IV этапу составляет 500 тыс. руб., срок окончания работ – не позднее 15 августа 2015 года. В соответствии с п.5.1.13 договора, в счет оплаты этого этапа работ истец перечислил ответчику денежные средства в сумме 250 тыс. руб. Однако работы по этапу IV ответчиком не выполнены.

Расчет процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами приведен в приложении к исковому заявлению.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 3 ст. 723 ГК РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с п.2 ст.715 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В соответствии с п.1 ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. При этом, согласно ст.1103 ГК РФ нормы главы 60 ГК РФ подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст.309, п.3 ст.723, п.2 ст.715, п.1 ст.1102, ст.1103 ГК РФ,

ПРОШУ:

  1. Расторгнуть договор выполнения работ, заключенный между истцом и ответчиком.
  2. Взыскать с ответчика в пользу истца предварительную оплату по договору подряда.
  3. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку выполнения работ.

Приложения:

  1. Расчет цены иска
  2. Договор
  3. Акт сдачи-приемки выполненных работ
  4. Письменное сообщение ответчика
  5. Требование об устранении недостатков переданной документации
  6. Заключение независимого специалиста о ненадлежащем качестве переданной документации с требованием устранить недостатки
  7. Претензия с требованием об устранении недостатков.
  8. Предложение об урегулировании разногласий и др.

Исковое заявление
о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств

На основании Договора подряда на ремонтные и отделочные работы № …… от «…..» ……………….. 20…. г. заключенного между мною, …………………….………………………
……………………………….……………………………….…….. (далее по тексту – Заказчик),

(далее по тексту – Подрядчик), Подрядчик обязался выполнить по адресу: ……………………………………………………………………………………………………. под свою ответственность все виды работ, перечисленные в смете, а Заказчик принять и оплатить работы.
Согласно п. …… Договора сроки работ устанавливаются с «…..» ……………….. 20…. г. до «…..» ……………….. 20…. г.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
На основании Договора Заказчик оплачивает работы на условиях опережающего авансирования:

Во исполнение условий Договора Заказчик внес в кассу

денежные средства в качестве аванса в размере ………….. руб., частично оплатил работу Подрядчика в размере …………. руб. и материалы на сумму …………. руб., что подтверждается прилагающимися платежными документами.

Читайте также:  Особенности налоговой декларации ИП при УСН

На основании ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Однако, несмотря на то, что Заказчик в полной мере выполнил условия Договора, представители Ответчика выполняли свою работу некачественно, в результате чего

Более того, две сменившееся бригады ремонтных работников, осуществлявшие ремонт квартиры, постоянно находились в состоянии алкогольного опьянения, что может подтвердиться свидетельскими показаниями:

На основании ст. 29 указанного Закона потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

В соответствии с п. …….. Договора Подрядчик обязан приступить к выполнению, произвести в соответствии с прилагаемой сметой и закончить работы не позднее сроков, указанных в п. … Договора. О выполнении отдельных этапов работ стороны подписывают акт сдачи-приемки.
Однако Подрядчиком работы были выполнены некачественно, в связи, с чем выполненные работы не были приняты Заказчиком в полном объеме, что отражено в акте приема-сдачи выполненных работ.
Выполненные работы приняты Заказчиком на сумму ………… рублей.

В результате некачественно выполненных работ имуществу Заказчика был нанесен следующий ущерб:

на сумму …. ………… рублей.

Для устранения последствий некачественно выполненной работы необходимы дополнительные денежные и материальные затраты в размере …………. руб.
Таким образом, общая сумма материального ущерба составила …………………… рублей.

В силу ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

«…..» ……………….. 20…. г. Заказчик направил претензию к Подрядчику с требованием вернуть денежные средства, внесенные в качестве аванса в размере ………… руб. и возместить материальный ущерб в размере …………… руб.

Однако до настоящего времени претензия Заказчика осталась без рассмотрения.

На основании ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно п. ……… Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неудовлетворения качеством работ, но с обязательным расчетом за выполненные и принятые в акте сдачи-приемки работы. В случае, если сумма, полученная ранее Подрядчиком от Заказчика, превышает стоимость выполненных работ, то Подрядчик обязан вернуть разницу Заказчику.

Согласно ст. 29 ФЗ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I “О защите прав потребителей” моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Ответчик нарушил права потребителя – истца, чем причинил ему моральный вред.

Заказчик оценивает моральный вред в размере …………… рублей.

На основании выше изложенного прошу суд:

  1. Расторгнуть Договор подряда № …… от «…..» ……………….. 20…. г.,
  2. Взыскать с …………………………………………. в мою пользу денежные средства в размере:

………………………………………рублей, внесенные в качестве аванса;
……………………………………… рублей, в счет компенсации материального ущерба;
……………………………………. рублей, в счет компенсации морального вреда;
……………………………………… рублей, на государственную пошлину;
……………………………………… рублей, на юридические услуги;

  1. Копии искового заявления
  2. Копия квитанции об оплате госпошлины
  3. Копия Договора подряда № …… от «…..» ……………….. 20…. г.
  4. Копия сметы
  5. Копия претензии к ……………………………………………………
  6. Копия акта приема-сдачи выполненных работ.
  7. Копия платежных документов

Иск о расторжении договора подряда

Иск о расторжении договора подряда. На основании договора подряда заключенного между истцом и ответчиком, ответчик обязуется выполнить под свою ответственность все виды работ, перечисленные в смете, а истец принять и оплатить работы. Однако несмотря на то, что истец в полной мере выполнил условия договора, представители ответчика выполняли свою работу некачественно, в результате чего испорчены стены, строительные материалы и т.д. Истец просит суд расторгнуть договора подряда и взыскать с ответчика денежные средства.

В ____________ районный суд г. _________
_______________________________

истец: ________________________
___________________________

ответчик: ООО «____________»
_____________

Госпошлина: на основании ст. 333.19 Налогового кодекса РФ составляет ______ рубль __ копеек

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О расторжении договора подряда
и взыскании денежных средств.

На основании Договора подряда № ___ от _________г., заключенного между мною, __________________ (далее-Заказчик), и ООО «______________» (далее-Подрядчик), Подрядчик обязуется выполнить под свою ответственность все виды работ, перечисленные в смете, по адресу: ______________________, а Заказчик принять и оплатить работы.
Согласно п. 1.4 Договора сроки работ устанавливаются с ___________ года до _____________ года.
В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
На основании п.5.3 Договора Заказчик оплачивает работы на условиях опережающего авансирования:
1 оплата: ___% от сметной стоимости работ во время заключения договора.
2 оплата: ___% от сметной стоимости работ после выполнения ___% работ от общего объема.
3 оплата: ___% от сметной стоимости работ после выполнения ___% работ от общего объема.
4 оплата: ___% от сметной стоимости работ после выполнения ___% работ от общего объема.
Со своей стороны я выполнил условия Договора.
В соответствии с п. 5.1 Договора расчеты по Договору производятся в офисе ООО «____________», или только представителю ответчика, имеющему доверенность на получение денежных средств за подписью директора ________________ и заверенной печатью Подрядчика.
Факт надлежащего внесения денежных средств, согласно п. 5.5 Договора, подтверждается наличием квитанции заверенной печатью общества и подписью Директора.
Во исполнение условий Договора я внес в кассу ООО «_______________» денежные средства в качестве аванса в размере ________ рублей, а также в размере _________ рублей, что подтверждается соответствующими платежными документами от __________ года.
Согласно ст. 4 Закон РФ “О защите прав потребителей” N _________ от __________ г. продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
Кроме этого, на основании ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
Однако несмотря на то, что я в полной мере выполнил условия Договора, представители Ответчика выполняли свою работу некачественно, в результате чего испорчены стены, строительные материалы и т.д.
Более того, две сменившееся бригады ремонтных работников, осуществлявшие ремонт квартиры, постоянно находились в состоянии алкогольного опьянения, что может подтвердиться свидетельскими показаниями.
Устранение последствий некачественно выполненной работы повлекут за собой дополнительные расходы.
На основании ст. 29 указанного Закона потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
В соответствии с п. 2.1 Договора Подрядчик обязан приступить к выполнению, произвести в соответствии с прилагаемой сметой и закончить работы не позднее сроков, указанных в п. 1.4 Договора. О выполнении отдельных этапов работ стороны подписывают акт сдачи-приемки.
Ответчиком по выполнению определенных работ было предложено мне подписать 2 акта приема—сдачи выполненных работ на сумму ________ рублей, а также на сумму __________ рублей _________ коп.
Однако Подрядчиком работы были выполнены некачественно, в связи с чем выполненные работы не были приняты мною в полном объеме, что отражено в актах приема-сдачи выполненных работ.
Выполненные работы приняты на сумму ________ рублей, а также на сумму __________ рублей, что в итоге составило __________ рубля.
В результате некачественно выполненных работ был нанесен следующий ущерб моему имуществу:
– по недосмотру рабочих произошла протечка в стояке ванной комнаты и затоплено жилое помещение – квартира. Расположенная ниже этажом. Пострадавший затопленной квартиры требует возмещения ущерба в размере __________ рублей.
– испорчены 2 комплекта обоев. Наклеенные в настоящее время обои также требуют переделки. Ущерб составил ___________ рублей.
– настенная плитка в ванной комнате выложена неправильно, без соблюдения фактуры материала.
– уровень дверных проемов различен, цвет которой в настоящее время подобрать невозможно. Ущерб составил _________ рублей.
– душевой уголок, не подошедший по размеру, тем не менее все равно был установлен и вмонтирован, что повлекло дополнительные затраты на демонтаж и закупку нового. Ущерб составил ________ рублей.
– при производстве электро-технических работ были допущены нарушения, в результате которых не работает дверной замок и не представляется возможным подключить дверной домофон, хотя работа ответчика полностью оплачена. Ущерб составляет ________ рублей.
– приведены в негодность принадлежащие мне предметы домашнего обихода. Ущерб составляет ______ рублей.
– некачественно оштукатурены потолки. Ущерб – _______ рублей.
– в связи с ненадлежащим выполнением работ мною понесены дополнительные затраты на закупку материалов, а именно: керамическая плитка, краска, шпаклевка на сумму ________ рублей.
Таким образом, общая сумма материального ущерба составила ________ рублей.
В силу ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.
Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения __________ года с претензией к ответчику с требованием вернуть денежные средства, внесенные в качестве аванса в размере _______ рублей и возместить ущерб в размере __________ рублей.
На основании ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Согласно п. 7.1 Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неудовлетворения качеством работ, но с обязательным расчетом за выполненные и принятые в акте сдачи-приемки работы. В случае, если сумма, полученная ранее Подрядчиком от Заказчика, превышает стоимость выполненных работ, то Подрядчик обязан вернуть разницу Заказчику.
На основании Дополнительного соглашения к Договору строительного подряда № ____ от _________г. от __________ года, заключенного межу мною и ответчиком, выполнение работ по просьбе Заказчика по вышеуказанному Договору строительного подряда приостанавливается с ___________ года.
При этом в дополнительном соглашении указано, что предъявленная мною претензия будет рассматриваться в течении ___ календарных дней, а именно: с _______ г. по ________ г.
Однако до настоящего времени моя претензия осталась без рассмотрения.
Согласно ст. 29 ФЗ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Таким образом, имеются все основания для удовлетворения исковых требования и взыскания с ответчика денежных средств, внесенных в качестве аванса в размере __________ рублей, а также компенсации материального ущерба в сумме _________ рублей.
Кроме этого, в соответствии со ст. 100 ГПК РФ , стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
В этой связи, с ответчика в мою пользу надлежит взыскать _________ рублей – оплата услуг представителя, что подтверждается квитанциями КАГМ «_____».

Читайте также:  Как выписаться из квартиры через Госуслуги в 2021 году?

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 702, 717, 721, 723 ГК РФ , ст.ст. 4, 29 ФЗ «О защите прав потребителей», ст. 100 ГПК РФ , –

1. Расторгнуть Договора подряда № ___ от _________г., заключенный между мною, __________________, и ООО «____________».
2. Взыскать с ООО «__________» в мою пользу денежные средства в размере __________ рублей, внесенные по указанному договору в качестве аванса, денежные средства в счет компенсации материального ущерба в размере __________ рублей, расходы на государственную пошлину в размере _________ рубль, ____ коп., расходы на юридические услуги в размере ________ рублей, а всего ________ рублей, ___ коп.

1. Копии искового заявления
2. Копия квитанции об оплате госпошлины
3. Копия Договора подряда № ___ от _________г.
4. Копия Доп. Соглашения к Договору подряда № ___.
4. Копия сметы
5. Копия претензии к ООО «______________».
6. Копия актов приема-сдачи выполненных работ.
7. Копия платежных документов

Иск по защите прав потребителе о расторжении договора подряда

На данной странице размещен образец искового заявления о защите прав потребителя о расторжении договора подряда в связи с неисполнением работ в срок.

Данный образец документа носит примерный характер и может быть изменен и дополнен!

В____________________ районный суд
города___________________________
Истец: Фамилия Имя Отчество,
________________________________
(Индекс, адрес и телефон)
Ответчик: ________________________
(Название организации или ИП
________________________________
(индекс, юридический и фактический адрес, телефон)
Цена иска _______ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав потребителя о расторжении договора подряда в связи с неисполнением работ в срок

01.04.2014 г. я заключил договор подряда № 51 с ООО «Мастер и К». В соответствии с п. 2.5 вышеуказанного договора Ответчик взял на себя обязательства выполнить работу по изготовлению металлоконструкции. Я в свою очередь обязался принять и оплатить работы по договору. Свои обязательства по предварительной оплате перед Ответчиком, в соответствии с договором, я выполнил: оплатил 12000 руб. в сроки, указанные в договоре, что подтверждается кассовым чеком №151 от 01.04.2014г.
В соответствии с пунктом 2.6 нашего договора работы по договору должны были быть выполнены в течение 10 дней с момента заключения договора, т.е. не позднее 11.04.2014г. Однако, Ответчик к указанному сроку металлоконструкцию не изготовил. Я, по телефону в устной форме, три раза обращался к ответчику с просьбой исполнить заказ по договору или вернуть уплаченные мной деньги. Ответчик обещал исполнить заказ, но так и не исполнил.
15.05.2014г. я обратился к Ответчику с письменной претензией о расторжении договора подряда и потребовал возврата уплаченной по договору суммы в размере 12000 рублей.
В соответствии со ст. 31 Закона РФ “О защите прав потребителей” требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
Тем не менее, до настоящего времени моя претензия по договору подряда не удовлетворена и работы по договору до настоящего дня не выполнены.
Согласно со ст. 27 Закона РФ “О защите прав потребителей” исполнитель обязан выполнить работу в срок, установленный договором о выполнении работ.
На основании ст. 28 Закона РФ “О защите прав потребителей”, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы. При отказе потребителя от исполнения договора исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу.
Согласно ст. 15 ГК РФ, ст. 28 Закона РФ “О защите прав потребителей” потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).
В частности, в связи с нарушением моих прав как потребителя из-за Ответчика я понес убытки, а именно: расходы на оплату юридических услуг по составлению искового заявления, всего в сумме 7000 рублей;
Кроме требования о взыскании убытков потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере трех процентов от общей цены заказа за каждый день просрочки выполнения работ по договору.
На основании ст. 15 Закона РФ “О защите прав потребителей” я вправе предъявить Ответчику требование о компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя.

На основании изложенного, в связи с моим отказом от исполнения договора от 01.04.2014г. и руководствуясь ст. 15, гл. 37 ГК РФ, ст. ст. 12, 15, 17, 28, 29, 31, 34 Закона РФ “О защите прав потребителей”, прошу:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму, уплаченную по договору, в размере 12000 рублей.
2. Взыскать с Ответчика в мою пользу 7000 рублей в счет компенсации убытков, связанных с обращением за юридической помощью.
3. Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку за нарушение срока выполнения работ в сумме 24 200 рублей.
4. Взыскать с ответчика в мою пользу денежную компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей.
5. Взыскать с ответчика за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в мою пользу.

1. Копия договора от 01 апреля 2014г. с приложениями к нему.
2. Копия кассового чека 01.04.2014г.
3. Копия претензии от 15.05.2014г., завизированная Ответчиком.
4. Копия договора и кассового чека с юридической компанией от 25.05.2014.
5. Копия уведомления о вручении Ответчику копии искового заявления.

Подлинники документов будут представлены на судебное заседание.

Расчет неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору

Срок выполнения работ по договору – 11.04.2014 г. Просрочка выполнения работ на момент предъявления иска составила 55 дней (с 12.04.2014г. по 05.06.2014г.). Цена выполнения работ по договору – 12 000 рублей. 3% от цены выполнения работ – 360 рублей. Сумма неустойки: 360 руб. * 55 дн. = 19800 рублей.

Поскольку в соответствии сумма неустойки не может превышать цену выполнения работ по договору, ее размер составляет 12000 рублей.

Расторжение договора подряда – Официальная информация

Договор подряда – письменно согласованный участниками документ, по которому одна сторона ручается исполнить задачи другой и передать результат в назначенный срок, а вторая – оплатить его в должной мере. Как и любой другой договор, такое соглашение можно расторгнуть.

Особенности расторжения договора подрядчиком

Расторжение договора по инициативе подрядчика возможно только в случаях, оговоренных договором подряда или положениями законов. Что отличает его от заказчика, который вправе отказаться от реализации соглашения, по сути, на любой стадии. При этом заказчик не вправе отказываться от договора в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком его обязанностей (ст. 715 ГК), если подрядчик не выполнил работы вследствие действий (бездействия) заказчика

Могут быть учтены какие угодно причины для одностороннего расторжения договора подряда. Это право для сторон регламентировано положениями гражданского законодательства.

Основания для расторжения договора подряда

Причинами расторгнуть соглашение о подряде могут стать следующие обстоятельства:

Из анализа судебной практики: Если подрядчик не устранил недостатки в работе в достаточный для этого срок, хотя такой срок не был четко определен заказчиком, последний может отказаться от договора (п. 3 ст. 715 ГК).

Требование заказчика вернуть половину суммы аванса не является заявлением об одностороннем отказе от договора в связи с невозможностью выполнить работу в срок (ч. 2 ст. 715 ГК).

Расторжение договора подряда осуществляется несколькими способами:

  1. В одностороннем порядке;
  2. Подписанием мирного соглашения. При данных обстоятельствах проговариваются все нюансы прекращения его действия.

Основания для расторжения договора подряда по инициативе подрядчика могут стать ситуации, когда:

В таких случаях подрядчик обязан прервать исполнение своих обязательств.

Из анализа судебной практики: Если обязательства сторон по условиям договора действуют до их исполнения, то истечение срока действия договора не лишает заказчика права отказаться от договора в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком его обязанностей (ст. 715 ГК).

Направление уведомления

При инициировании расторжения договора подряда, подрядчику надо оформить уведомление о расторжении договора подряда и передать адресанту.

В извещение о прекращении действия соглашения вписывается такая информация:

Уведомление о расторжении договора подряда направляется при помощи почтовых услуг на юридический адрес противоположной стороне до того, как инициатор расторжения направит в судебное учреждение исковое заявление.

Читайте также:  Как посчитать чистый доход

Заказчик не обязан направлять заявление подрядчику об одностороннем отказе до обращения в суд с требованиями, связанными с расторжением договора, если договором не предусмотрен обязательный досудебный порядок.

Законом при расторжении договора по инициативе подрядчика предоставлена возможность разрешения вопроса мирным способом, то есть – по соглашению сторон.

Внимание! Как только взаимосоглашение подписывается сторонами, их обязательства прекращаются.

Соглашение о расторжении договора подряда оформляется по типовым требованиям:

Расторжение в судебном порядке

Если стороны не пришли к мирному разрешению своих претензий, остается судебная инстанция. Для составления иска инициатору расторжения договора подряда необходимо существование определенных условий:

В иске о расторжении договора подряда прописываются:

В приложение к исковому заявлению истец аккумулирует пакет документов:

Имейте в виду! Размер государственной пошлины зависит от запрашиваемой истцом суммы в виде компенсации.

Последствия расторжения

Следует учитывать, что после расторжения договора наступают определенные правовые последствия:

Последствия досрочного расторжения контракта, заключенного между подрядчиком и заказчиком, зависят от условий, обозначенных в соглашении.

У подрядчиков бытует мнение, что одностороннее расторжение договора подряда снимает с них гарантийные обязательства. Это не так. И в защиту заказчика положениями гражданского законодательства предусмотрено право требовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, логичного уменьшения обговоренной стоимости работ, возмещения расходов на устранения недостатков, в случае, когда работа выполнена недобросовестно.

Стоит ли разрывать договорные отношения или же нет – желание самого подрядчика. Однако, при возникновении обстоятельств, блокирующих исполнение договора, работу начинать не следует. Если все же такие обстоятельства возникли в период исполнения, юридически правильным и честным будем приостановление выполнения работ с одновременным уведомлением заказчика о наличии таковых.

Как обратится за помощью в общество защиты прав потребителей “Правовой надзор”

Задайте вопрос бесплатно и получите ответ юриста в течение 30 минут

Подготовка адвокатом искового заявления о расторжении договора подряда по требованию заказчика

Подрядные отношения регулируются нормами главы 37 ГК РФ, отношения по возмездному оказанию услуг – главой 39 ГК.

Вопрос № 19

ДОГОВОР ПОДРЯДА И ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
ПОДГОТОВКА АДВОКАТОМ ИСКА О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
ПОДРЯДА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА:
СОДЕРЖАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ:

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702). Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (ст. 703).

Предметом договора является выполнение определенной работы и передача ее результата заказчику.

Квалифицирующим признаком подрядных отношений является нацеленность на достижение овеществленного характера результата деятельности подрядчика направленной на создание или трансформацию вещи по заданию заказчика.

Отдельные виды договора подряда:

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779).

К таким договорам относятся:

Данный перечень не является закрытым, т.е. договор возмездного оказания услуг может быть заключен и при оказании иных услуг, целью которых является сама деятельность исполнителя, а не ее материальный результат.

Согласно ст. 783 ГК РФ к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (ст.ст. 702 — 729 ГК РФ) и положения о бытовом подряде (ст.ст. 730 — 739 ГК РФ), если это не противоречит специальным нормам о данном договоре (ст.ст. 779-782 ГК РФ), а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

При оказании отдельных видов услуг стороны помимо ГК РФ обязаны также руководствоваться нормами специального законодательства — оказание медицинских услуг регулируется также Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», оказание услуг связи регулируется Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», оказание аудиторских услуг — Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Отличительные особенности договоров подряда и
возмездного оказания услуг

Цель, с которой заказчик заключает договор
Договор подряда — выполнение работ необходимо для достижения определенного вещественного результата (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703 ГК РФ);
Договор возмездного оказания услуг — значение для заказчика имеет сам процесс оказания услуг, деятельность исполнителя (п. 1 ст. 779 ГК РФ), не приводящая к созданию материального результата

Условие о сроке
Договор подряда — условия о начальном и конечном сроках выполнения работы являются существенными для договора подряда (ст.708ГК РФ);
Договор возмездного оказания услуг — если иное не предусмотрено договором, начальный и конечный сроки оказания услуги не являются существенными условиями договора

Подтверждение выполнения обязательств подрядчиком (исполнителем)
Договор подряда — приемка выполненных работ удостоверяется путем оформления акта либо иного документа (п. 2 ст. 720 ГК РФ);
Договор возмездного оказания услуг — документальное подтверждение факта оказания услуг является правом сторон, ГК РФ не предусматривает необходимости составления акта либо иного документа о приемке оказанных услуг

Привлечение третьих лиц к исполнению
Договор подряда — если иное не установлено договором или законом, подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядчиков (ст. 706 ГК РФ);
Договор возмездного оказания услуг — если иное не установлено договором исполнитель обязан оказать услуги лично (ст. 780 ГК РФ)

Немотивированный отказ от исполнения договора
Для подряда законом не предусмотрен;
Для договора возмездного оказания услуг, по общему правилу, допускается при условии полного возмещения убытков заказчику (п. 2 ст. 782 ГК РФ)

Нормативное регулирование
Подряд — любые договоры о выполнении работ регулируются положениями главы 37 ГК РФ;
Возмездное оказание услуг –
1) положения главы 39 ГК РФ не применяются к отношениям, связанных с оказанием услуг, указанных в главах 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ГК РФ (п. 2 ст. 779 ГК РФ).
2) К договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 — 782 ГК РФ и особенностям предмета договора, применяются общие положения ГК РФ о подряде и положения о бытовом подряде.

Подготовка адвокатом иска о расторжении договора подряда по требованию заказчика:
содержание и приложения

Иск представляет собой единство предмета искового требования и его основания.

Предмет иска – конкретное материально-правовое требование, которое истец предъявляет к ответчику и относительно которого суду надлежит принять судебный акт о его разрешении.

Основание иска — это обстоятельства на которых истец основывает свои исковые требования к ответчику.

Содержание иска в широком смысле, определяет, какой способ судебной защиты избран истцом.

Применительно к исковому заявлению о расторжении договора подряда по требованию заказчика, содержание иска будет направлено на защиту права путем прекращения правоотношения (преобразовательный иск).

При подготовке иска о расторжении договора подряда очень важно подойти к вопросу наличия оснований к его предъявлению, поскольку:

Процессуальные требования к форме и содержанию иска определяются соответствующими статьями процессуальных законов (ст. 131 ГПК, ст. 125 АПК).

Основанием искового заявления о расторжении договора подряда по требованию заказчика могут являться существенные нарушения договора другой стороной, которые не позволяют расторгнут договор подряда заказчиком в одностороннем порядке, например, когда условиями договора был согласован запрет на отказ от договора в любой момент до фактического принятия результата работы (ст. 717 ГК). В этом случае нормативным основанием будет являться положение п. 2 ст. 450 ГК, фактическим – существенное нарушение договора подрядчиком.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В тоже время, если такой запрет не согласован, либо имеются основания, предусмотренные статьей 715 ГК РФ (подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, или если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом даже в назначенный заказчиком новый срок) заказчик праве расторгнуть договор без обращения в суд за его расторжением и потребовать возмещения убытков.

Предмет такого иска – требование о расторжении договора подряда.

Содержание – все сведения, которые относятся к обязательным в соответствии с ч. 2 ст. 125 АПК, ч. 2 ст. 131 ГПК, в частности,

Прилагаемые документы к иску о расторжении договора подряда:

Письменные доказательства представляются в суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии (ст. 72 АПК, 71 ГПК).

Обратите внимание! Заполняя любую форму на сайте и отправляя внесённые в неё сведения, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *